讯阳文艺网竣工验收报告
建设工程竣工验收合格的，是以提交竣工验收报告之日为竣工日期，还是以竣工验收合格之日为竣工日期？
- 是以提交竣工验收报告之日为实际竣工日期，还是以竣工验收合格之日为实际竣工日期？“竣工日期和实际竣工日期”这两种提问有区别吗？
- 1、竣工验收已通过，以承包人提交竣工验收报告日期为实际竣工日期2、鉴定需要期间的，还是以提交竣工验收报告日期为实际竣工日期3、由于发包人延误的验收，是以通过竣工验合格日期为实际竣工日期（你的问题混淆处在于是否是由于发包人延误的验收，还是实际正常验收时）希望对你能有所帮助。
谁有工程竣工验收报告范本？
- 安徽地区的
- hi.baidu.com/…d.html 工程竣工报告（施工单位）一、工程概况： ****项目工程座落于昆明市南市区滇池路西贡码头迎海路北侧，由****有限公司投资开发，中国有色金属工业*****设计研究院勘察，西南有色*****设计（院）股份有限公司设计，云南****监理有限公司监理，*********公司进行施工，监督机构为云南省工程质量监督管理站；材料试件检测单位为云南******检测有限公司。 本工程为钢筋混凝土框架结构，设计等级二级，设防烈度八度。建筑功能1－**幢为商铺，高3层；**为综合楼，高4层；**为综合楼，地下一层，地上三层；总建筑面积******m2。基础型式1***幢***座为静压预制管桩上独立混凝土承台基础，基础梁连通；***座为静压预制管桩上650mm厚钢筋混凝土筏板基础。该工程于****年****月***日开工，至****年****月***日完成并进行了初验和分户验收；且工程档案资料完整、齐全，并经总监理工程师审查通过。我公司对初验提出的整改项目在****年***月****日已全部整改完成至符合质量标准要求。至此，我公司已按施工合同的要求完成了约定的承包内容。二、施工主要依据：1. 合同范围内的全部工程及所有设计图纸及变更通知文件，其中地基基础、主体结构，室内外一般抹灰、楼地面找平层；水、电安装由我公司自行完成，其余分部分项由建设单位选定专业施工单位进行分包施工。室外工程、消防等由建设单位另行指定单位施工。2. 分项、分部、单位工程质量满足合同要求，执行国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001和达到国家强制性标准要求。3. 设备安装，调试符合现行有关规范、标准、并满足合同要求。4. 管理体系以ISO9001标准和我公司的*****QB.SC－2006质量文件为依据，严格执行施工图纸文件和变更通知、施工合同要求及国家的有关法律、法规。5. 工程建设监理规程、监理大纲和监理细则。6. 云南省城市建设档案管理规定、昆明市城建档案建筑工程资料管理规程等有关文件。三、工程技术措施及施工质量管理情况：（一）、质量控制希望对你能有所帮助。
竣工验收报告
- 竣工验收报告中的验收组组成情况，土建、给排水、电气、智能建筑、工程资料成员名称填谁呢？
- 这个时限没有明文规定，一切根据双方约定而定。但假如双方签订的是示范文本，则示范文本的规定是这样的：32.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。32.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。32.4工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期承包人修改后提请发包人验收的日期。32.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。希望能解决您的问题。
工程质保期以工程竣工验收报告时间为准还是竣工验收备案证书为准
- 跪求，一般市政工程项目的质保期，一般是以工程竣工验收报告的时间为起始时间，还是以竣工验收备案证书上面的时间为起始时间？谢谢！
- 竣工验收报告上的时间为准。
商品房开发商说可以让我们先装修后再索要竣工验收报告与实测报告等，可以这样吗（追求互助）
- 我今年买的商品房，合同到12月31日前交房，现在楼盘做得差不多了，但是竣工验收报告 和面积实测报告都还没有出来，开发商说为了让我们能赶着装修过年，让我们业主可先领钥匙去装修，前几天我去看房子测量面积不符，开发商说等以后实测报告出来可以多还少补！请问，我现在这样收钥匙装修吗？
- 你可以装修的，测量是很麻烦的，要全体住户的百分比才可以申请测量，验收一般是没有问题的，楼房的施工中，质检部门是一直跟踪的，谁也不敢糊弄的，但你装修前应自己对房子有个验收的，具体你找一下资料，验收不是简单的事的。
工程竣工验收报告 工程竣工验收备案表 的区别
- 我买了套房子 开发商延期交房 现在我在工程部看到 工程竣工验收报告 ，请问 这个是不是等同于 工程竣工验收备案表
- 在投标时这个应该没有什么问题o只要是证明工程竣工的最后的资料
机电工程竣工验收检测中心需检测哪些东西
- 机电工程竣工验收检测中心需检测哪些东西
- 开工报告、施工方案及图涪川帝沸郜度佃砂顶棘纸、设备相关合格证明及说明书(检测报告)等、设备开箱记录、隐蔽记录运试行测试报告、安装自检表、测试记录、绝缘测试记录、接地测试记录等竣工验收申请报告竣工验收报告 其它与本设备安装有关记录及资料。
请教一个关于工程建设竣工日期争议的问题，求解答。
- 我国建设工程施工合同（示范文本）第32.4款规定：工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。《解释》第14条规定：建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。如何理解这两条规定，工程竣工验收通过与竣工验收合格有什么区别。
- 工程竣工验收合格表示工程已竣工验收通过。通过工程竣工验收表示：施工单位、建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位及验收符合法定程序，一致同意通过工程竣工验收合格。两者是同一含义，但无论以哪一种方式陈述都要呈现书面文件证明工程竣工验收合格。
大连市 安全生产验收报告
- 大连市建筑工程报竣工前，需要填写《安全生产验收报告》，我是施工单位的，请问在“安全生产验收意见”一栏里，我应该怎么填
- 三同时程序的报告需要在以下几个方面： 1。可行性研究报告（而不是作为备案文件） 2。安全预评价报告（需要注册） 3。安全设施（备案） 4。安全检查评估报告（备案） 2.3.4翔需要一个合格的评级机构进行现场调查，并出具报告，然后各级安监部门的记录（如果没有报告，安全监管部门可以申请填写相关手续，然后记录）。
施工合同问题：
- 我公司为开发商即建设单位，现在与施工单位签订施工合同，施工合同内约定：钢筋为甲供材，且该部分甲供材由施工单位代为开具发票，在执行过程中，施工单位因为其所在公司体制为题，无法为我公司开具建筑业发票，实施办法：建设单位委托第三方，即我公司与第三方签订合同，此合同仅作为为施工合同内甲供材开具发票，若我公司从李公司购买甲供材，执行中，让第三方为李公司开具委托书，然后去税务局开具建筑业发票，这样是否合理？
- 工程款利息应从合同中约定的发包方应付工程款时间起算，该案应分别计算：1、进度款逾期付款利息应从涉案工程预付款的时间起算至法院判决书生效日期；2、工程结算款应从工程结算款确认后应付款之日起计算至法院判决书生效日期，如当事人对付款时间没有约定或者约定不明时，下列时间视为应付款时间：a、建设工程已经交付，为交付之日；b、建设工程没有交付，为提交竣工结算文件之日；c、建设工程没有交付，工程价款也未结算，为当事人起诉之日；利息额先执行约定（但法律对高出法定利息4倍以上的不予保护），没有约定的执行中国人民银行同期贷款利率。一般民事诉讼案件诉讼时效为二年，诉讼时效应从工程竣工之日算起。但当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照如下情形分别处理：1、建设工程经竣工验收合格，已竣工验收合格日期为竣工日期；2、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期；3、建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工之日为竣工日期。以上情况适宜于工程竣工后，双方在约定之日立即进行了工程结算，但如工程虽然已竣工，但工程结算一直未进行确认，那么诉讼时效应从工程结算确认之日算起，诉讼时效起算日时间确定以后，在二年内如发包人未全部结算工程款，则承包人每一次催款都可引起诉讼时效中断，那么又从诉讼时效中断之日起算二年，当然承包人必须举证在此期间催款的证明材料。
